丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

一、發包編號：****

二、項目名稱：**縣與兒街鎮三線文化傳承營－紅軍體驗園監理

三、項目實施地點：**縣與兒街鎮

四、項目實施主體（發包人）：****

五、項目實施主體（發包人）地址：**縣與兒街鎮

六、項目類型：工程類 【√】服務類 【 】貨物類

七、發包方式：【 】競爭性談判 【 】詢價 【√】隨機搖號 【 】直接發包

八、項目概況及投資規模：

1、本項目位于**市**縣，****俱樂部加固、裝飾、安裝、智能化；****基地加固、裝飾、安裝、智能化；文華展示館加固、裝飾、安裝、智能化；輕食商業管加固、裝飾、安裝、智能化；附屬配套、給排水、景觀及**公廁2座等工程，項目投資金額為1800.54萬元。

2、項目發包價（費率）為：工程施工中標價的0.8%

九、資金來源：政府資金。

十、計劃工期：同施工工期。

十一、承包人資質、資格要求：

1、根據相關文件規定，經發包人研究決定,參與本項目隨機搖號的承包人應是****縣政府投資項目限額以下工程監理企業登記名單內**恒信****公司、**暉漢****公司（原**省建信****公司）、**市****公司三家企業。具有獨立法人資格，具備房屋建筑工程監理丙級（含）以上資質。

2、擬任項目總監理工程師資格要求為房屋建筑工程專業國家級注冊監理工程師，無重**全事故。擬任總監理工程師必須與現場查驗的總監理工程師及承包函中擬派總監理工程師在姓名、專業、資質等級等方面一致。

3、承包人在承包時被縣級及以上行政監督部門作出在一定期限內限制承包處理且在有效期內的，不得在本縣項目中確認為成交候選人。

4、承包人誠信要求：承包人、總監理工程師及項目班子成員不得為失信被執行人。****法院列入失信被執行人人名單或其他嚴重失信行為，且在公示有效期內的企業，不得參加本項目搖號。具體認定標準以從“信用中國”、“信用**”、“人民法院失信被執行人曝光臺”網站查詢為準。發包公示后有相關異議或投訴的，處理異議或投訴時以“信用中國”、“信用**”、“人民法院失信被執行人曝光臺”網站查詢、****機關的核實結果為依據。

5、在當天有多個項目包同時發包的情況下，同一個總監理工程師最多只允許承包一個項目或一個包，及當天第一個成交的項目或包。

6、承包項目班子成員不得是在編公務員和未經在****事業單位工作人員，現場查驗的總監理工程師與響應性文件中擬定的總監理工程師應為同一人。

7、總監理工程師及項目班子組成人員必須是本單位工作人員。承包人需提供所屬社保機構出具的包括承包截止日所屬月份（含）為基點起往前計算已經過去的連續5個月內不少于連續繳費3個月的擬委任的總監理工程師的社保繳費清單等社保繳費證明原件（例：7月19日發包，則連續5個月是指7月、6月、5月、4月、3月；連續3個月是指7月、6月、5月或6月、5月、4月或5月、4月、3月，其他類推）。無社保繳費證明或提供的社保繳費證明不滿足發包要求的，其承包資格無效。

十二、發包范圍：**縣與兒街鎮三線文化傳承營－紅軍體驗園監理。

十三、包號數：1個

十四、公告發布時間： 2022年7月11日

十五、公告發布媒介：

**市公共**交易電子服務系統（）

十六、項目發包時間及地點：

1、發包時間：2022年7月14日8時30分

2、發包地點：****交易中心第一開標廳

十七、發包文件獲取及費用支付方式：網上免費下載（含答疑澄清文件等）

十八、資格審查方式：資格后審

十九、評審辦法：固定價搖號（“雙隨機”搖號）。采取隨機搖號方式確定3名成交候選人（第一、第二、第三成交候選人），公示第一名。

二十、疫情防控要求：

根據**市新型****指揮部《**市進一步加強當前疫情防控工作的通知》（2022第2號）、《關于開展健康碼和新冠病毒疫苗接種記錄雙查驗的通告》等文件要求，需對疫情防控事項部分內容進行調整，現將調整內容通知如下：

一、進場人數要求。招標人、投標人、代理機構各確定1名固定人員參加限額以下工程項目。不得屬于新型冠狀病毒肺炎確診人員、疑似病例人員，不得屬于最近14天（開標前14天）內在疫情中風險區、高風險區居住、或最近14天（開標前14天）內有中風險區、高風險區旅居史、或曾與確診或與疑似病例有密切接觸史按規定需隔離醫學觀察人員。

二、現場核查要求。根據強化進出**人員管控要求，在重點場所實施健康碼和新冠病毒疫苗接種記錄雙查驗，****中心投標有關人員，需要全程佩戴口罩，在開標大廳處主動掃“**碼”“新冠病毒疫苗接種記錄”及“防疫行程卡”，接受體溫檢測、出示防疫行程卡以及48小時內核酸檢測陰性報告（招標人、投標人、代理機構均須提供），并保持社交距離。招標代理機構需在項目開標當天，****中心做好入口疫情防控檢查工作。

“**碼”和“防疫行程卡”為綠色人員，由登記人員測量體溫，提供本人48小時內核酸檢測陰性證明，根據情況予以放行或進行異常登記。持黃色或紅色“**碼”和“防疫行程卡”的人員，不符合疫情防控要求，禁止進場參加招投標活動。本項目禁止不符合疫情防控要求的人員進場參加招投標活動；無本人48小時內核酸檢測證明的視為未響應疫情防控和招標文件要求，其投標將被予以拒絕。核酸檢測證明不得弄虛作假，否則將比照招標文件有關弄虛作假的處理規定進行處理，同時按疫情防控規定，移送**等部門處理。

二十一、其他注意事項：

1、承包人應具有獨立法人資格，響應性文件所報的項目班子組成人員必須是承包人本單位的人員。

2、本項目發包文件（含答疑澄清文件等）均從**市公共**交易平臺電子服務系統下載。

3、發包人推薦參與本項目隨機搖號的承包人，應在承包截止時間前自行在**市公共**交易平臺電子服務系統下載發包公告、補充公告、發包文件和澄清文件等資料。承包人應從**市公共**交易平臺電子服務系統電子交易系統下載發包文件，否則，發包人不予接收承包人響應文件（如因交易平臺系統調整無法展示判斷的不適用此條要求）。承包人是否從電子交易系統下載發包文件由發包人在發包時通過開評標系統展示判斷。

4、承包人自行在**市公共**交易平臺電子服務系統注冊用戶名，填報企業基本信息、項目班子成員信息、企業業績、企業獲獎等相關信息。承包人自行更新、自行維護本單位信息。以上所有信息的真實性、準確性和完整性由承包人負責。

**市公共**交易平臺電子服務系統承包人注冊聯系電話0564-****928。

5、承包人在下載發包文件（含答疑澄清文件等）過程中若遇到問題，請與軟件技術支持聯系，電話：400-****-0000。在咨詢過程中不得透露承包人自身信息。

6、現場踏勘：承包人應自行組織對工程施工現場及周邊環境進行踏勘，以便承包人獲取有關編制技術部分和簽署工程建設合同所涉及施工現場的一切資料。成交的承包人在簽訂合同和施工過程中，不得以不完全了解現場情況等為由，提出任何形式的增加工程造價或索賠的要求，現場踏勘的相關費用由各承包人自行承擔。

7、承包答疑：承包人若對本項目承包有任何疑問，承包截止時間2日前應以書面方式向發包人或****提出，疑問回復在承包截止時間1日前統一在網上予以回復。

8、各承包人在承包前必須按照本發包公告規定時間承包，否則承包無效。

9、各承包人須在本發包公告規定的發包時間前，由承包人授權委托人攜帶①法定代表人授權委托書原件、授權委托人身份證原件；②資質證書（資質證書原件或復印件加蓋承包人公章）；③項目總監理工程師證書及社保繳費清單等社保繳費證明（復印件加蓋承包人公章）到達本發包公告指定發包地點簽字確認。現場接受承包資格審查，并按時參加發包會（資格審核結束前未能提供上述證件者，取消其搖號資格），否則，承包無效。為保證有效競爭，充分保障隨機性，若經資格審查合格的承包人不足三家，則本次發包自行終止，發包人確認發包失敗后，對項目另行組織發包。

10、合同方式：固定總價合同。

11、其他要求：要求設立監理項目部，施工期全天在崗。

12、聯系方式：

發包人: ****

聯系人：李先生

聯系電話：138****0049

地址：**縣與兒街鎮

代理機構：****

聯系人：董女士

聯系電話：0564-****516

地址：**縣**鎮南**路18號

備注：本項目在發包過程中，任何異議投訴等事項均由發包人負責處理。

****

****

2022年7月11日